1972

Hüküm ve Koşulların Genel Kapsamı

Burada yer alan Genel Hüküm ve Şartlar, Tarakçıoğlu Madeni Kaplama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle bu belge kapsamında, kısaca Tarakçıoğlu A.Ş. olarak anılacaktır) tarafından üretilen ürün ve hizmetlere ait müşterilerle yapılmış sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasını temsil edecek ve geçerli olacaktır.

Hizmetler, öneriler, danışmanlık ve ek hizmetler dahil olmak üzere Tarakçıoğlu A.Ş. tarafından sunulan hizmetlerin tamamı yalnızca aşağıdaki hüküm ve koşullar esasında verilecektir. İşbu hüküm ve koşullar, üzerinde ayrıca mutabakata varılmış olmasa dahi gelecekteki tüm teslimatlar, hizmetler veya teklifler için de geçerli olacaktır. Müşterinin tüm satın alma hüküm ve koşulları veya varsa diğer önceden düzenlenmiş genel sözleşme hüküm ve koşulları işbu belgeyle reddedilmektedir.

Söz konusu hüküm ve koşullar, bahsi geçen hüküm ve koşulları aldıktan sonra bir kez daha açıkça     Tarakçıoğlu A.Ş. tarafından reddedilmese bile burada yer alan Genel Hüküm ve Şartlar ilgili sözleşmelerin ayrılmaz parçasını teşkil edecek olup hükümler arasında çelişki olduğu taktirde burada yer alan Genel Hüküm ve Şartlar öncelikli kabul edilip uygulanacaktır. Müşterinin farklı, aksi yönde veya tadil niteliğini haiz genel hüküm ve koşulları varsa, bunlar yalnızca uygulanmaları için açıkça Tarakçıoğlu A.Ş. tarafından yazılı olarak onay verildiği ölçüde ilgili sözleşmelere dahil edilebilir. Yazılı onay verilmesine ilişkin bu şart, teslimatları kayıtsız şartsız yerine getirilmesi halinde de daima geçerli olacaktır.

Sözleşmenin İmzalanması ve Teslimat Kapsamı

a) Tarakçıoğlu A.Ş. tarafından verilen teklifler her zaman değiştirilebilir. Teslimat sözleşmeleri, diğer taahhütler ve mutabakatlar ile ek anlaşmalar, özellikle işbu Teslimat ve Ödeme Koşullarından sapma gösterdikleri ölçüde yalnızca yazılı onay üzerine yürürlüğe girecektir.

b) Teslimat kalemi ve teslimat kapsamı yalnızca Tarakçıoğlu A.Ş. ’nin yazılı sipariş teyidine dayanmaktadır. Broşürlerde ve genel olarak düzenlenmiş teknik açıklamalarda yer alan bilgiler bağlayıcı değildir. Standartlara ve teknik kurallara yapılan her türlü atfın bir performans koşulu teşkil ettiği ve özellikler veya kaliteye ilişkin hiçbir güvence sunmadığı kabul edilmektedir.

Fiyatlandırma

a) Aksi yönde yazılı mutabakata varılmadığı sürece, fiyatlar Tuzla, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Yan Sanayi Gelişme Alanı YB 30-32 34956 Tuzla İstanbul adresinde bulunan Fabrika teslimi olup, tüm ambalaj ve navlun masrafları dahil ancak ilgili katma değer vergisi, gümrük vergileri, varsa diğer olası harçlar ile vergiler ve sigorta hariç olarak belirlenmiştir.

b) Müşteri ile yapılan sözleşmeler ile ilgili masrafların sözleşme imza tarihinden sonra devam üç ay içinde önemli ölçüde değişiklik göstermesi halinde sözleşmenin tarafları buna dair bir düzeltme yapılması hususunu görüşecektir.

Teslimat Süresi

a) Teslimat süreleri siparişin Tarakçıoğlu A.Ş. tarafından teyit edilmesi ile birlikte ancak uygulamaya ilişkin tüm detaylar netleştirildikten ve müşterinin yerine getirmesi gereken diğer tüm koşullar yerine getirildikten sonra başlayacaktır. Bunlar, teslimat tarihlerine de aynı şekilde uygulanacaktır. Teslimatlar ve kısmi teslimatlar teslimat süresi sona ermeden önce etkilenebilir olduklarından sevkiyatın gerçekleştirilmesi için hazır olunacağı bildirilen tarih teslimat tarihi ve ayrıca sevkiyat tarihi olarak da kabul edilecektir.

b) Kararlaştırılan teslimat süreleri ve tarihleri, tüm sözleşme yükümlülüklerinin müşteri tarafından yerine getirilmesine bağlıdır ve müşterinin temerrüdü veya ertelemeleri halinde, bundan kaynaklanan diğer Tarakçıoğlu A.Ş. hakları yanı sıra en az müşterinin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda temerrüde düştüğü süre boyunca uzatılacak veya ertelenecektir.

Beklemedeki Teslimat

Fabrika ’da bekletilen teslimatların bulunması, teslime konu malların zamanında alınmaması veya müşteri tarafından nakliyeciye devredilmemesi halinde teslim tarihinden itibaren en fazla 7 gün sonra bekletilen malların sevkiyatı Tarakçıoğlu A.Ş. tarafından masrafları müşteriye ait olmak üzere müşterinin faturada belirtilen adresine yönlendirerek malları teslim etme veya teslim alınmasında gecikmede olan kısmından Tarakçıoğlu A.Ş. ’nin ifadan kaçınma hakkına sahiptir.

Kısmi teslimatın teslim alınmaması durumunda Tarakçıoğlu tüm teslimatın ifasından kaçınma hakkı ayrıca saklıdır.

Mücbir Sebep veya Diğer Engeller

a) Mücbir sebebi içeren olaylar sebebiyle engelleme süresi ve sonrasında makul bir başlama süresi boyunca teslimatı erteleme veya henüz ifa edilmemiş teslimatlar sebebiyle Tarakçıoğlu A.Ş. ’nin sözleşmeden dönme, fesih, kısmen ifa hakları saklıdır. Makul gayretler gösterilmesine rağmen teslimatın zamanında yapılmasını engelleyecek olan grevler, lokavtlar ve beklenmedik durumlar ile makine bozulmaları, operasyonlardaki aksaklıklar, ıskartalar ve müteakip düzeltmeler mücbir sebep ile eşdeğer addedilecektir. Bu maddede belirtilen mücbir sebep veya engellerin Tarakçıoğlu A.Ş. nezdinde veya bir taşeronda meydana gelmesi halinde de geçerli olacaktır. Keyfiyet uygun bir süre içinde Müşteriye haber verilecektir.

b) Müşteri, Tarakçıoğlu A.Ş. ’ye mücbir sebep veya diğer engelin kendisine bildirilmesini takip eden 2 hafta içinde Tarakçıoğlu A.Ş. ’ye yazılı olarak başvurarak sözleşmeden dönme mi yoksa Tarakçıoğlu’nun belirleyeceği süre içinde teslimatın yapılmasını mı tercih ettiğini belirtebilir. Müşterinin bir beyanda bulunmadığı durumda müşterinin sözleşmede ifa edilmemiş olan kısmından döndüğü kabul edilir.

Teslim Alınan Parçaların Uygunluğu, Muayene Prosedürü, Kabul

Müşteri, tonajlı ve hacimli malların uygun sabitleme ve nakliye ekipmanlarıyla donatılmasını temin etmelidir. Tarafımıza gönderilecek parça/parçalar, indirme, istifleme ve yüklemeye uygun, taşlama ve kaplamaya hazır durumda olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için müşterinin, parça/parçaları göndermeden önce mutlaka Tarakçıoğlu A.Ş. ile irtibata geçmesi ve ilgili satış yöneticisiyle gerekli ön hazırlıklar konusunda karşılıklı mutabakata varması gerekmektedir.

Müşteri, parça/parçaların durumu (çelik kompozisyonu, ısıl işlem durumu, alınacak paso miktarı, kaynak bölgeleri, korozyon durumu, yüzey kusurları) hakkında bizi önceden bilgilendirmekle yükümlüdür. İşleme için Tarakçıoğlu A.Ş. ’ye teslim edilen parça/parçaların her türlü kusurdan arındırılmış olup olmadığını ya da herhangi bir düzeltmenin mümkün olup olmadığı gibi hususlar müşteri tarafından sağlanmış olması şart ve koşuluyla;

a) Müşteri, ihtiyaç duyulan testleri masrafları kendine ait olmak üzere Tarakçıoğlu A.Ş. ’nin yapmasını talep ederse bu talebini yazılı olarak Tarakçıoğlu A.Ş. ’ye bildirmelidir. Testlerin türü ve kapsamı, sözleşmenin yapıldığı zamana kadar kararlaştırılacaktır.

b) Kabulün istenmesi halinde, kapsam ve koşullar sözleşmenin yapıldığı zamana kadar belirlenecektir. Kabul, teslimatın yapıldığı Fabrika ‘da kabul kabule hazırlık bildiriminin ardından fazla gecikmeden, masrafı müşteriye ait olmak üzere yapılacaktır. Malların kabul edilmemesi, zamanında kabul edilmemesi veya tümüyle kabul edilmemesi halinde, masrafı ve riski müşteriye ait olmak üzere Tarakçıoğlu A.Ş. malları gönderme veya saklama hakkına sahip olacaktır.

Sevkiyat, İndirme/Bindirme, Ambalaj ve Geç Teslim Alınan Malzemelerin Depolanması

Aksi kararlaştırılmadıkça, ürünlerin teslimatı, Tarakçıoğlu A.Ş. tarafından Fabrika teslim olarak gerçekleştirilecek ve Tarakçıoğlu A.Ş. ’nin maruz kalacağı tüm sevkiyat maliyetleri, tamamıyla müşteriden tahsil edilecektir.

Tarakçıoğlu A.Ş., nakliye araçlarını, boşaltma ve yükleme yöntemini seçme hakkına sahiptir. Boşaltma, yükleme ve taşıma esnasında tehlike teşkil edebilecek durumları tespit etmemiz halinde (uygun olmayan nakliye araçları, uygun olmayan sandıklama veya ambalajlama, eksik sabitleme aparatları), müşteriye haber vererek gelen veya sevk edilmesi planlanan parça/parçaların boşaltma veya yükleme işlemlerini iptal edebilir.

Tarakçıoğlu A.Ş. ’ye teslim edilen parça/parçalar, ambalajın koşulları ve türü uyarınca, mümkün olması halinde gelen ambalaj içinde iade edilir. Bu bakımdan müşteri, Tarakçıoğlu A.Ş. ’yi, ambalaj malzemesini iade etme yükümlülüğünden azat edecektir. Tarakçıoğlu gerektiği ölçüde, malları masrafı müşteriye ait olmak üzere sektörde mutat olan şekilde ambalajlayacaktır. Ambalaj masrafları fiyatlarımıza dahil olmadığından gerekli olduğunda ayrıca hesaplanacaktır.

Müşteri, teslimata hazır olduğunu bildirdiğimiz işlenmiş veya işlenmemiş parça/parçaların teslim alınma işini fazla gecikmeden kabul etmelidir. Müşterinin kendisinden sorumlu olduğu durumlar nedeniyle teslim alması gereken parça/parçaların teslim alınma işini geciktirdiğinde, tüm riskler gönderime hazır bildiriminin müşteriye gönderilmesiyle devredilir. Tarakçıoğlu A.Ş., bu tür durumlarda, konu parça/parçaları takdirine göre, masrafı ve riski müşteriye ait olmak üzere malları gönderme veya depolama hakkına haiz olacaktır.

Tarakçıoğlu A.Ş., müşteri tarafından teslim alınmadığı için tesisinde depolamak zorunda kalacağı parça/parçalar için, teklif bedelinin %0,5 tutarındaki haftalık depolama ücretini ayrıca faturalandırır. Depolama maliyeti, parça/parçaların teslimata hazır bildiriminden itibaren iki hafta içerisinde hesaplanmaya başlanır ve teslim alınan süreye göre hesaplanarak faturalandırılır.

Teslim edilen, Geç Teslim Alınan ve Teslim Alınmayan Malzemelerde Riskin Devri

İşlenmiş veya işlenmemiş parça/parçaların kaybedilmesi ve taşıma esnasında oluşabilecek hasarlanma riski, teslimat konusu parça/parçaların yükleme prosedürünün başlamasıyla birlikte taşıyıcıya (müşterinin kendisine veya nakliyeciye veya sevkiyat acentesine) teslim ettiğimiz andan itibaren müşteriye aktarılır. Bu durum, nakliye masraflarını üstlenmemiz veya müşteri adına ödememiz halinde de aynı şekilde geçerlidir.

İşlenmiş veya işlenmemiş parça/parçaların Fabrika’ dan geç teslim alındığı veya teslim alınmadığı her durum ve koşulda, söz konusu parça/parçaların yükleme ve depolama prosedürünün başlamasıyla birlikte her türlü risk ve hasar müşteriye aittir.

Sigorta

İşlenmiş (taşlanmış veya kaplanmış) veya işlenmemiş (taşlanmamış ve kaplanmamış) parça/parçaların    Fabrika’ dan müşteriye gönderilmesi ile ilgili sigorta (kırılma, nakliye, arıza, hasar ve hırsızlığa karşı), müşteriye aittir.

Ödeme hüküm ve koşulları

a) Tarakçıoğlu A.Ş. ’nin faturaları, üzerinde belirtilen vadede ödenmesi gerekmektedir.

b) Ödemeler nakit olarak faturada belirtilen bankaya masrafları müşteriye ait olmak üzere yapılacaktır.

c) Kambiyo senetleri ile ödeme müşteri ile yapılacak mutabakat ile mümkün olacaktır.

d) Ödemedeki temerrüt halinde ticari faizin %9 üzeri faiz işletilecektir.

e) Ödeme koşullarına uyulmaması veya müşterinin kredi itibarı hakkında ticari endişelere yol açabilecek hususların öğrenilmesi halinde, ödemenin kambiyo senedi ile yapılacağı durumlar da dahil olmak üzere Tarakçıoğlu A.Ş. ’nin tüm alacakları derhal muaccel hale gelecektir. Aynı husus, devam etmekte olan hizmetler ve iş için yapılan masraflar ve henüz teslim edilmemiş nihai mallar için de geçerli olacaktır. Bu tür durumlarda, Tarakçıoğlu A.Ş. yalnızca ödemesi peşin yapılmış veya teminata bağlanmış teslimat ve hizmetleri yerine getirmekle yükümlü olacaktır.

Mülkiyet hakkının muhafazası

a) Cari hesaba ilişkin tüm alacaklar, özellikle yasal dayanağı ne olursa olsun şu anda veya gelecekte Tarakçıoğlu A.Ş. ’nin hak kazanacağı ilgili bakiyeler tahsil edilinceye kadar, tüm teslim edilen malların mülkiyet hakkını muhafaza etme hakkı saklıdır. Bu husus, ödemelerin özel düzenlenmiş alacaklar için düzenlenmiş olması halinde de geçerlidir.

b) Müşteri, mülkiyeti saklı tutulan malları olağan iş seyri sırasında sadece normal hüküm ve koşullarıyla ve gecikme olmadığı takdirde satabilir. Ancak bu satış Tarakçıoğlu A.Ş. ’nin yazılı onayı ve başka bir şart belirlenmemişse satış bedeli Tarakçıoğlu A.Ş. ’ye alacağın temliki marifetiyle temlik edilmesi gerekmektedir. Alacağın temliki müşterinin ödeme yükümlülüğü ortadan kaldırmaz. Müşteri mülkiyeti saklı tutulan malları başka hiçbir şekilde elden çıkarma hakkını haiz olmayacaktır.

c) Bir icra veya iflas işleminin başlatılmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde veya üçüncü şahısların bize Tarakçıoğlu A.Ş. ’ye ait olan malları (örneğin icra yoluyla) haczetme girişiminde bulunması halinde müşteri Tarakçıoğlu A.Ş.’yi derhal yazılı olarak haberdar edecektir. Üçüncü şahsın talepleriyle ilgili Tarakçıoğlu A.Ş.’nin dava açma, itiraz etme ve sair haklarını kullanması sebebiyle oluşacak tüm masraf ve giderler ile avukatlı ücretleri ile ilgili her türlü yükümlülük müşteriye ait olacaktır.

Ayıplar, Sözleşmeye Uygun Olmayan Malların Teslimatı

a) Müşteri, teslimatını yaptığımız işlenmiş parça/parçaları (taşladığımız veya kapladığımız), teslim alır almaz kontrol etmeli ve varsa şikayetleri derhal tarafımıza yazılı olarak bildirilmedir. Aksi halde, teslim ettiğimiz parça/parçaların hatasız oldukları kabul edilir.

b) Müşteri, teslimatını yaptığımız işlenmiş (taşladığımız veya kapladığımız) parça/parçalarda hata tespit ettiğinde, adı geçen parça/parçaları sahada inceleme fırsatını Tarakçıoğlu’na tanıyacaktır.

c) Müşteri, kendisi hakkında bir şikâyetin düzenlendiği kusurları doğrulamamız için bize fırsat tanınacaktır.

d) Müşteri, önceden onayımız olmadan kusurlu parça/parçalar üzerinde hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Müşteri, onayımız olmadan kendisi için bir şikâyetin düzenlendiği mallarda değişiklik yapması halinde, her türlü olası garanti hakkından vazgeçmiş olacaktır.

e) Tarakçıoğlu A.Ş., işlenmiş (taşladığımız veya kapladığımız) parça/parçalarda işçilikte kanıtlanmış hataları ücretsiz olarak ortadan kaldıracak veya parçaların yüzey işlemlerini yeniden yapacaktır. Söz konusu parça/parçalar için bu seçeneklerin ikisinin de mümkün olmaması halinde müşteriye, faturalandırılan miktar için alacak kaydedilecektir. Başka bir garanti hakkı yoktur.

f) İşleyeceğimiz parça/parçaların (taşlayacağımız veya kaplayacağımız) paragraf 7 uyarınca (Teslim Alınan Parçaların Uygunluğu, Muayene Prosedürü, Kabul) öngörülen durumda bize teslim edilmemesi halinde garanti geçersiz sayılacaktır.

g) Tarakçıoğlu A.Ş., özellikle kâr kaybına ilişkin yükümlülükleri kabul edilmemektedir.

Yetkili İcra Daireleri ve Mahkemeler

Teslimat ve Ödeme Hüküm ve Koşuları ile Sözleşmeden doğan ihtilaflarda İstanbul Anadolu icra müdürlükleri ve mahkemeler yetkilidir

Kısmi Hükümsüzlük

Sözleşmenin veya işbu Teslimat ve Ödeme Hüküm ve Koşullarının herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda sözleşmenin tarafları, geçersiz hüküm ile amaçlanana mümkün olduğunca yakın başka bir hüküm üzerinde mutabakata varacaktır.